24 июля 2013 г.

Невнесение аванса по договору влечет уменьшение неустойки за просрочку выполнения работ

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А45-26411/2012 от 18.07.2013 признал, что при невнесении заказчиком работ аванса по договору неустойка за просрочку выполнения работ подлежит уменьшению.

ФАС отметил, что при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Неустойка может быть снижена судом только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика и если ответчик представит доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Приняв во внимание предусмотренный договором высокий процент неустойки, а также установив нарушение со стороны истца условий договора в части внесения аванса, от которого поставлено в зависимость начало выполнения работ, суды правомерно уменьшили размер неустойки за просрочку выполнения работ.



Юридические услуги Санкт-Петербург Лицензирование: Срочный допуск СРО: Открытие ООО
Стоимость юридических услуг Алкогольная лицензия Вступить в СРО проектировщиков Перерегистрация ЗАО
Регистрация собственности на квартиру Лицензия ФСБ Вступить в СРО строителей Сертификат ISO
Регистрация сделок с недвижимостью Лицензия ГИОП Вступить в СРО в рассрочку Сертификат ISO 14001
Банковские гарантии по госконтрактам Лицензия МЧС Вступить в СРО энергоаудит Сертификат ISO 9001

© 2009-2017, Юридический центр «Сфера Консалтинг»

197022, г. Санкт-Петербург, ул. ул. Профессора Попова, д.26 корп.2. Тел.: +7 (812) 905-54-53